ДОГОВОР ПОСТАВКИ ШВЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО БРЕНДИРОВАНИЮ

Место составления: Республика Татарстан
Дата редакции: 18 августа 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Дмитриев Алексей Олегович (ОГРНИП: 321169000096913, ИНН: 162303689747), далее — Поставщик, публикует настоящий Договор поставки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, далее — Покупатель. Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю готовую швейную продукцию (далее — Товар) и/или оказать услуги по индивидуальному пошиву и брендированию (далее — Услуги), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и Услуги на условиях настоящего Договора.
1.2. Ассортимент, количество, стоимость единицы Товара и сроки поставки согласовываются Сторонами в спецификациях, счетах или спецификациях, формируемых автоматически в Личном кабинете на сайте podarisvoe.ru, или путем обмена электронными документами.
1.3. К отношениям Сторон не применяется Закон РФ О защите прав потребителей, так как обе Стороны осуществляют предпринимательскую деятельность.

2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА И РАСЧЕТОВ
2.1. Заказ оформляется Покупателем через интерфейс сайта podarisvoe.ru, посредством API-интеграции или через официального Telegram-бота @podarisvoebot.
2.2. В случае заказа Товара с индивидуальным брендированием (нанесение печати, вышивки), Поставщик вправе запросить внесение Инженерного задела в размере, определенном на Сайте. Инженерный задел является оплатой за услуги проектирования и не подлежит возврату в случае отказа Покупателя от исполнения Заказа после утверждения макета.
2.3. Оплата Заказов осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. По согласованию Сторон Поставщик вправе предоставить Покупателю отсрочку платежа. Срок отсрочки указывается в спецификации или в Личном кабинете. Право на отсрочку предоставляется исключительно лояльным клиентам после прохождения кредитной проверки.
2.5. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных отсрочкой, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пени) в размере 0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства.

3. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВКИ
3.1. Сроки производства Товара исчисляются с момента поступления предоплаты (или Инженерного задела) на расчетный счет Поставщика и утверждения финального макета в порядке Pre-press.
3.2. Сроки поставки Товара указываются в спецификации. Указанные сроки могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке в случае задержек поставок сырья (ткани, фурнитуры) от третьих лиц.
3.3. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя (или с привлечением транспортных компаний, рекомендованных Поставщиком). Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара первому перевозчику.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА И РЕКЛАМАЦИИ
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству (в том числе по качеству печати и пошива) осуществляется Покупателем в момент получения партии от транспортной компании.
4.2. При получении крупных оптовых партий (свыше 100 единиц) приемка должна осуществляться с обязательным составлением Акта приемки с участием представителя транспортной компании.
4.3. Претензии по количеству, комплектности и очевидным недостаткам (браку) принимаются Поставщиком исключительно при наличии соответствующего Акта приемки, составленного в момент передачи Товара.
4.4. Срок предъявления претензий по качеству Кастомных товаров (с нанесенным брендированием) составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения Товара. По истечении указанного срока Товар считается принятым Покупателем без претензий.
4.5. Технологические отклонения в цветопередаче (до 10 процентов), смещении контуров печати (до 2 миллиметров) и усадке ткани (до 5 процентов) не являются браком и претензии по ним не принимаются.

5. ВОЗВРАТ И ОБМЕН
5.1. Товары надлежащего качества без индивидуального брендирования (Стоковые товары) подлежат возврату в течение 7 (семи) дней с момента получения при условии сохранения товарного вида и бирок. Расходы на обратную доставку несет Покупатель.
5.2. Кастомные товары (с пошивом по меркам или нанесенным брендированием) возврату и обмену не подлежат, так как обладают индивидуально-определенными свойствами и могут быть использованы исключительно Покупателем.
5.3. В случае подтверждения производственного брака Поставщик вправе по своему выбору безвозмездно переделать бракованные единицы в согласованный срок или соразмерно уменьшить покупную цену.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Покупатель гарантирует, что переданные Поставщику макеты, логотипы и дизайн-проекты не нарушают интеллектуальные права третьих лиц.
6.2. В случае предъявления претензий к Поставщику со стороны третьих лиц в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности при исполнении Заказа, Покупатель обязуется возместить Поставщику все убытки, судебные издержки и уплатить штраф в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Факт загрузки макета признается акцептом данного штрафного обязательства.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, акты государственных органов), возникших после заключения Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия Стороны обязуются решать путем переговоров. Претензионный порядок является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней.
8.2. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

9. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Поставщик: Индивидуальный предприниматель Дмитриев Алексей Олегович
ОГРНИП: 321169000096913
ИНН: 162303689747
Электронная почта: b2b@podarisvoe.ru
Сайт: https://podarisvoe.ru